|
| |
| |
|
Dictamen 572/2024expediente de resolución del contrato de obras de remodelación de la zona este del Hospital Veterinario de la Universidad de xxx1, suscrito entre la Universidad y qqqq, S.A.
- Resolución de un contrato de obras por demora injustificada en la ejecución de la obra, conforme al artículo 211.1.d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y por incumplimiento de la obligación principal del contrato, conforme al artículo 211.1.f) de la LCSP. Incumplimiento culpable del contratista. Procede resolver el contrato.
Dictamen 497/2024expediente de resolución del contrato de gestión del centro municipal de atención a animales domésticos, la recogida de animales de compañía abandonados y el control de las colonias felinas, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y la Sociedad Protectora de Animales qqqq.
- Resolución de contrato por incumplimiento grave imputable al contratista. Constan acreditados reiterados incumplimientos. Concurre la causa de resolución del artículo 211.1.f) de la LCSP. Procede resolver el contrato.
Dictamen 479/2024expediente de resolución del contrato de obras relativo a la fase I del proyecto de ejecución de las obras de transformación y puesta en regadío de 114,54 hectáreas en el término municipal, contenidos en la concesión de aguas públicas vvvv, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y Riegos qqqq, S.L.
- Resolución de un contrato de obra por demora en la comprobación del replanteo (artículo 245.a de la LCSP). Incumplimiento culpable del contratista. Procede resolver el contrato.
Dictamen 478/20254expediente de resolución del contrato de gestión de servicio público, mediante concesión, de la dirección y gestión de la residencia de mayores de xxx celebrado entre el Ayuntamiento y la empresa qqqq, S.L.
- Las causas de resolución son las vigentes al tiempo de adjudicación del contrato (TRLCSP 2011), pero el procedimiento de ejercicio de la facultad resolutoria se rige por la norma vigente al tiempo de su inicio (LCSP 2017). Diferencia en orden a la prueba de la gravedad del incumplimiento entre las causas de resolución de las letras f) y h) del artículo 223 del TRLCSP. Procede resolver el contrato.
Dictamen 462/2024expediente de resolución del contrato de obra de renovación de las redes de abastecimiento de agua de las calles ccc1, ccc2 y otras en el municipio de xxx2, suscrito entre la Diputación Provincial de xxx1 y qqqq, S.L.
- Resolución de contrato de obras, con oposición del contratista. Omisiones y deficiencias procedimentales. No procede emitir dictamen sobre el fondo del asunto.
Dictamen 430/2024expediente de resolución del contrato de obras de construcción de la cubierta de pista polideportiva en xxx1, suscrito entre el Ayuntamiento de xxx2 y la empresa qqq1 S.L.
- Demora e incumplimiento culpable del contratista. Concurre la causa de resolución del contrato prevista en el artículo 211.1.f de la LCSP.
Dictamen 428/2024expediente de resolución del contrato de obras de pavimentación, abastecimiento y saneamiento de la calle cccc, de xxxx, suscrito entre el Ayuntamiento y qqqq, S.L.
- Resolución de un contrato administrativo de obra por demora en la comprobación del replanteo, conforme al artículo 245.a), de la LCSP. Incumplimiento culpable del contratista. Procede resolver el contrato.
Dictamen 422/2024expediente de resolución del contrato menor de obras de reparación de rampa de acceso a garajes y reparación de encintado de albardillas en cubiertas en el edificio administrativo de servicios múltiples situado en la Plaza cccc de xxx1, suscrito por la Consejería de Economía y Hacienda.
- Resolución de un contrato de obras por incumplimiento de la obligación principal del contrato, al amparo del artículo 211.1.f) de la LCSP. Prueba de la gravedad del incumplimiento en las causas de resolución de la letra f) del artículo 211 de la LCSP. Procede resolver el contrato.
Dictamen 412/2024expediente de modificación del contrato de ejecución de obras del modificado nº 1 del proyecto actualizado de construcción de la plataforma intermodal ferroviaria de xxx1 (Puerto Seco) -ampliación de usos y mejoras-, promovida por la sociedad mercantil local qqq1.
- Modificación no prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Concurre el supuesto previsto en el artículo 205.2.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Se dictamina favorablemente la propuesta de modificación del contrato.
Dictamen 370/2024expediente de resolución del contrato de gestión del centro municipal de atención a animales domésticos, la recogida de animales de compañía abandonados y el control de las colonias felinas en el término municipal de xxx1.
| |
| |
|
|
|
