|
| |
| |
|
Dictamen 43/2023expediente de resolución del contrato de las obras del nuevo Centro Cívico cccc, celebrado entre el Ayuntamiento de xxxx y la UTE formada por Construcciones y Obras qqq1, S.A. y Construcciones qqq2, S.L.
- Resolución del contrato por incumplimiento del plazo de ejecución. La STC de 18 de marzo de 2021 declara la inconstitucionalidad del artículo 212.8 de la LCSP, sobre el plazo máximo de resolución y notificación de los procedimientos de resolución de contrato (8 meses). Al no disponer de carácter básico, no será aplicable a los contratos suscritos por las administraciones de las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las entidades vinculadas a unas y otras. Caducidad por transcurso de 3 meses. Posibilidad de incoar un nuevo procedimiento previa declaración expresa de la caducidad del anterior.
Dictamen 35/2023expediente de resolución del contrato de obras de mejora de eficiencia energética en el colegio público cccc, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y qqqq S.L.
- Resolución del contrato administrativo de obra por incumplimiento del plazo de ejecución y abandono de las obras por parte de la empresa constructora, conforme al artículo 211.1.d) Ley de Contratos del Sector Público. Incumplimiento culpable del contratista. Procedencia de la resolución.
Dictamen 9/2023expediente de resolución del contrato administrativo del "proyecto de construcción de las obras de un nuevo parque de bomberos en la localidad de xxxx", suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y la mercantil qqq1, S.A.
- Resolución contractual, concurrencia de causas de resolución, prioridad temporal de la causa aducida por la Administración, incumplimiento culpable del adjudicatario.
| |
| |
|
|
|
