|
| |
| |
|
Dictamen 154/2023expediente de resolución del contrato de obra de reforma y mejora de la eficiencia energética del grupo de viviendas VPP-PD "cccc" en xxxx, suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la empresa qqq1, S.L.
- Procede. Concurrencia de la causa de resolución del contrato prevista en el artículo 211.1.f), de la LCSP.
Dictamen 153/2023expediente de resolución del contrato de obra de reforma y mejora de la eficiencia energética del grupo de viviendas VPP-PD "cccc" en xxxx, suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la empresa qqq1, S.L.
- Procede. Concurrencia de la causa de resolución del contrato prevista en el artículo 211.1. f), de la LCSP.
Dictamen 152/2023expediente de resolución del contrato de obra de reforma y mejora energética del grupo de viviendas VPP-PD "cccc" en xxxx, suscrito entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la empresa qqq1, S.L.
- Resolución contractual. Procede. Concurrencia de la causa de resolución del contrato prevista en el artículo 211.1.f), de la LCSP.
Dictamen 151/2023expediente de resolución del contrato de suministro de gas natural canalizado en los edificios de la Universidad de xxx1, incluido el campus de xxx2, suscrito con la empresa qqq1, S.L. Dictamen 144/2023expediente de resolución del contrato de obras de construcción de edificación auxiliar para almacenes y oficinas en el complejo deportivo cccc, suscrito entre el Ayuntamiento de xxx1 y la empresa qqqq, S.L.
- Prejudicialidad en vía contencioso-administrativa del acuerdo previo del que trae causa el expediente actual. Un criterio de prudencia aconseja no emitir dictamen sobre el fondo del asunto hasta que el Juzgado decida sobre la eventual suspensión cautelar del acuerdo impugnado.
Dictamen 142/2023expediente de resolución del contrato de las obras de "Construcción pistas de pádel cubiertas", celebrado entre el Ayuntamiento de xxxx y la empresa qqq1, S.L.
- Resolución del contrato por incumplimiento del plazo de ejecución, cuyo cumplimiento es declarado en el pliego obligación esencial. Diferencia en orden a la prueba de la gravedad del incumplimiento entre las causas de resolución de las letras d) y f) del artículo 211.1 de la LCSP. Procedencia de la resolución.
Dictamen 139/2023expediente de resolución del contrato de obras de "construcción del centro social de cccc", celebrado entre el Ayuntamiento de xxxx y la empresa qqqq, S.L.
- Resolución contractual, incumplimiento culpable del adjudicatario. Procede la resolución contractual con indemnización de daños y perjuicios.
Dictamen 81/2023expediente de resolución del contrato de obras de construcción de edificio para parque de bomberos del SEPEIS en xxx2, suscrito entre la Diputación Provincial de xxx1 y la empresa Construcciones qqqq, S.L. Dictamen 78/2023expediente de resolución del contrato del servicio de limpieza de las dependencias de la Mancomunidad de Municipios xxxx, suscrito entre la Mancomunidad y D. yyyy.
- Demora en la ejecución del contrato. Los diversos incumplimientos constatados no tienen carácter grave ni sustancial. No procede la resolución del contrato.
Dictamen 57/2023expediente de resolución del contrato de obras de construcción de edificio para parque de bomberos del SEPEIS en xxx2, suscrito entre la Diputación Provincial de xxx1 y la empresa qqqq, S.A.
- Resolución de contrato de obra por incumplimiento de la obligación principal del contrato al amparo del artículo 211.1.f) de la LCSP. No concurre fuerza mayor ni riesgo imprevisible.
| |
| |
|
|
|
