|
| |
| |
|
Dictamen 600/2022expediente de resolución del contrato de "obras del proyecto de construcción de sala de capataces y espacio multidisciplinar en la nave existente en la ETAP de cccc de xxxx", suscrito entre qqq1, S.A., y la Entidad Pública Empresarial Local Agua de xxxx, qqq2.
- No procede dictaminar sobre el fondo del asunto.
Dictamen 586/2022expediente de resolución del contrato de obras "Proyecto Renovación de redes de saneamiento y abastecimiento 2021. Fondo Extraordinario COVID19 Recuperación Económica", suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y la empresa qqqq, S.A.
- Resolución del contrato por demora culpable del contratista art. 211.1.d) LCSP. La STC de 18 de marzo de 2021 declara la inconstitucionalidad del artículo 212.8 de la LCSP, sobre el plazo máximo de resolución y notificación de los procedimientos de resolución de contrato (8 meses). Al no disponer de carácter básico, no será aplicable a los contratos suscritos por las administraciones de las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las entidades vinculadas a unas y otras. Caducidad por transcurso de 3 meses.
- Posibilidad de incoar un nuevo procedimiento previa declaración expresa de la caducidad del anterior.
Dictamen 568/2022expediente de resolución del contrato de suministro energético y mantenimiento con garantía total de las instalaciones térmicas y de iluminación de 157 centros consumidores de energía (C.C.E.), dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, suscrito entre la mercantil qqqq, S.A., y la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Dictamen 562/2022expediente de resolución del contrato de obras de urbanización del tramo calle cccc en xxx1, suscrito entre el Ayuntamiento de xxx2 y qqqq, S.L. Dictamen 536/2022expediente de resolución del contrato de obra "Proyecto de acondicionamiento y refuerzo de la carretera cc-P-2223. xxx2 – xxx3. Tramo 14+300-16+831,91. Exp. Nº 7267/2018".
- Por causa culpable del contratista. Sanción incautación de la fianza.
Dictamen 451/2022expediente de resolución del contrato de obra de mejora de eficiencia energética del alumbrado público, Fase I, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y qqqq, S.L.
- Concurrencia de las causas de resolución del contrato de obras referenciadas en los artículos 211.1 d) y 211.1. f), de la LCSP.
Dictamen 445/2022expediente de resolución del contrato de servicio de colocación y montaje de moquetas y elementos textiles en los actos institucionales que se soliciten por la Consejería de la Presidencia, suscrito con qqqq, S.L.
- Resolución del contrato por incumplimiento del contratista. No consta una oposición expresa a esta.
Dictamen 433/2022expediente de resolución del contrato de obras de acondicionamiento y refuerzo del firme de la carretera cc-P-2547, tramo xxx2-xxx3-xxx4. PK. 17+060 a 21+400, suscrito entre la Diputación Provincial de xxx1 y qqqq, S.A. Dictamen 426/2022expediente de resolución del contrato de obras para la adecuación y reforma de la calle ccc1 y su unión con la calle ccc2 en la localidad de xxx1, suscrito entre el Ayuntamiento de dicho municipio y la empresa qqqq, S.A. Dictamen 417/2022procedimiento de resolución del contrato de obra para la renovación de la red de distribución de agua en el paseo ccc1 y calles aledañas (lote 4), suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y la empresa Construcciones qqqq, S.L.
- Concurren las causas previstas en el artículo 211.1 letras d) y f) LCSP; demora e incumplimiento de la obligación principal del contrato.
| |
| |
|
|
|
