|
| |
| |
|
Dictamen 678/2022expediente de resolución del contrato de obras de construcción de un edificio para la protección y puesta en valor de la basílica nnnn de xxx2. Fase II, resto de la obra (conforme Adenda: Unidades de obra pendientes de ejecución), suscrito entre el Ayuntamiento de xxx1 y qqq1 Empresa Constructora, S.A.U.
- Resolución de contrato. Artículo 211.1 d) de la LCSP (La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista). Suspensión injustificada de las obras.
Dictamen 674/2022expediente de resolución del contrato de servicio de limpieza de las dependencias de la Mancomunidad de Municipios xxxx, suscrito entre la Mancomunidad y D. yyyy.
- No se acredita la existencia de trámite de audiencia al avalista.
Dictamen 655/2022procedimiento de modificación del contrato de gestión del servicio público del estacionamiento de vehículos en la vía pública de la ciudad de xxxx (por ampliación y modificación de prestaciones iniciales). Dictamen 659/2022expediente de resolución del contrato de obras de urbanización del tramo calle cccc en xxx2, suscrito entre el Ayuntamiento de xxx1 y la mercantil qqqq, S.L. Dictamen 654/2022expediente de resolución del contrato de obras de renovación de las redes de abastecimiento de agua de las calles ccc1, ccc2 y otras, en el municipio de xxx2, suscrito entre la Diputación Provincial de xxx1 y la empresa qqqq, S.L. Dictamen 643/2022expediente de resolución del contrato de redacción del proyecto básico y proyecto de ejecución para la remodelación del complejo deportivo cccc, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y qqqq, S.L.
- Resolución del contrato de servicios por incumplimiento de la obligación principal del contrato al amparo del artículo 211.1.f) de la LCSP
Dictamen 622/2022expediente de resolución del contrato de las obras de "Construcción del Centro Social cccc", celebrado entre el Ayuntamiento de xxxx y la empresa qqqq, S.L. Dictamen 621/2022expediente de resolución del contrato de las obras de "Construcción pistas de pádel cubiertas", celebrado entre el Ayuntamiento de xxxx y la empresa qqqq, S.L.
- Resolución del contrato por incumplimiento del plazo de ejecución. La STC de 18 de marzo de 2021 declara la inconstitucionalidad del artículo 212.8 de la LCSP, sobre el plazo máximo de resolución y notificación de los procedimientos de resolución de contrato (8 meses). Al no disponer de carácter básico, no será aplicable a los contratos suscritos por las administraciones de las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las entidades vinculadas a unas y otras. Caducidad por transcurso de 3 meses. Posibilidad de incoar un nuevo procedimiento previa declaración expresa de la caducidad del anterior.
Dictamen 602/2022expediente de resolución del contrato administrativo de obras de sustitución de carpintería y revestimiento exterior en el edificio de la Junta de Castilla y León situado en la calle cccc s/n, de xxxx, proyecto PREE impulsado por el IDAE y cofinanciado por fondos FEDER. (Exp. B2021/009424)" Dictamen 601/2022expediente de resolución del contrato de servicios para efectuar el análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo de la Diputación Provincial de xxxx y del Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud, suscrito con qqqq, S.L.
- Resolución de contrato de servicios en una entidad local. Caducidad del procedimiento, al haber transcurrido más de tres meses desde el acuerdo de inicio. Doctrina del Consejo Consultivo sobre el plazo para dictar y notificar la resolución en los procedimientos de resolución contractual tramitados por las entidades locales, tras la STC 68/2021, de 18 de marzo, que declaró contrario al orden constitucional de competencias el artículo 212.8 de la LCSP.
| |
| |
|
|
|
