| |
|
Contratación administrativa
|
Dictamen 533/2018
procedimiento de resolución del contrato de obra denominado “proyecto de construcción. Acondicionamiento y refuerzo de la carretera. Reparación de la carretera xx de xxx1 a xxx2”.
- Resolución de contrato por incumplimiento de obligaciones esenciales. Inejecución injustificada. Procede resolver.
Dictamen 510/2018
Procedimiento de resolución del contrato de realización de diversas obras en el municipio de xxxx2 (obra 248, 5º lote), suscrito entre la Diputación Provincial de xxxx1 y qqqq, S.A.
- Resolución por incumplimiento del plazo de ejecución obligaciones contractuales esenciales conforme al artículo 223.d) TRLCSP Las causas de resolución son las vigentes al tiempo de adjudicación del contrato (TRLCSP), pero el procedimiento de ejercicio de la facultad resolutoria se rige por la norma vigente al tiempo de su inicio (LCSP 17). Procedencia de la resolución.
Dictamen 490/2018
Procedimiento de resolución del contrato de suministro de 50 bancos de madera de alta calidad, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y qqqq, S.L.
- Resolución por incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales conforme al artículo 223. f) TRLCSP., carácter que cabe atribuir al incumplimiento del objeto mismo del contrato, que constituye la obligación esencial del contrato, aunque no conste expresamente en este o en el pliego tal calificativo. Las causas de resolución son las vigentes al tiempo de adjudicación del contrato (TRLCSP), pero el procedimiento de ejercicio de la facultad resolutoria se rige por la norma vigente al tiempo de su inicio (LCSP 17). Procedencia de la resolución.
Dictamen 474/2018
Procedimiento de resolución del contrato suscrito entre la Diputación de xxxx y la empresa qqqq, S.L. referente a la realización de documentación, análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo y confección de una nueva relación de puestos de trabajo.
- Los defectos observados en el proyecto de RPT no constituyen un incumplimiento imputable al contratista, por lo que no cabe resolver el contrato ni incautar la garantía.
Dictamen 402/2018
procedimiento de resolución del contrato de gestión de servicio público de explotación del camping municipal, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx1 y D. yyyy.
- Resolución de un contrato de explotación de un camping por incumplimiento del contratista. Causa prevista expresamente en el documento de formalización de la prórroga del contrato. Procede.
Dictamen 319/2018
procedimiento de interpretación del contrato de servicios referente a la catalogación de material bibliográfico de la Biblioteca General Histórica y de la Biblioteca de la Facultad de Filología de la Universidad de xxxx, suscrito entre la citada Universidad y qqqq, S.A.
- Interpretación del plazo de ejecución de contrato de catalogación de material bibliográfico, de acuerdo con la literalidad de las cláusulas de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, y del propio contrato; documentos entre los que no se aprecia contradicción.
Dictamen 282/2018
procedimiento de resolución del contrato de obras de rehabilitación de las instalaciones deportivas en el Complejo Deportivo cccc, Lote 2 -Pistas de Atletismo-, suscrito entre la Universidad de xxxx y qqqq, S.A.
- Resolución de contrato por el incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales, aunque no estaban expresamente calificadas como tales en los pliegos ni en el contrato. De conformidad con el vigente artículo 211.2 de la LCSP aplicable al procedimiento de resolución contractual: “En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo”.
Dictamen 278/2018
procedimiento de resolución del contrato del servicio de mantenimiento de jardines, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y Jardinería y Servicios qqqq, S.L.
- Acreditado el incumplimiento de obligaciones esenciales, procede resolver.
Dictamen 245/2018
procedimiento de resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y qqqq S.L.U. relativo al proyecto de construcción para la adecuación de caminos rurales en el término municipal de xxxx.
- Cabe la resolución del contrato por concurrir la causa prevista en el artículo 237.a) del TRLCSP. La falta de comprobación del replanteo resulta imputable tanto a la Administración como al contratista, de tal forma que ni el contratista tiene derecho a la indemnización prevista, ni la Administración puede incautar la garantía.
Dictamen 214/2018
procedimiento de resolución del contrato de gestión del servicio público de velatorio municipal, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y la empresa qqqq, S.L.
- Resolución de contrato de gestión de servicio público. Procedimiento caducado.
Dictamen 211/2018
procedimiento de resolución del contrato de gestión del servicio público del Bar-Restaurante y Piscina Municipal suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y Dña. yyyy.
- Resolución contractual. Ante la existencia de deficiencias procedimentales no procede, en este momento, emitir dictamen.
Dictamen 140/2018
procedimiento relativo a la resolución del contrato de gestión de servicio público de explotación del camping municipal, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx1 y D. yyyy.
- Procedimiento de resolución de un contrato de explotación de un camping por incumplimiento del contratista. No procede: el impago de unas deudas tributarias derivadas del funcionamiento de la instalación no constituye incumplimiento de una obligación esencial, al no haberse calificado de forma expresa como tal en los pliegos, y tampoco puede fundamentar la resolución del contrato con base en la insolvencia del contratista, al no haberse declarado ésta.
Dictamen 67/2018
procedimiento de resolución del contrato de obras de rehabilitación de las instalaciones deportivas en el Complejo Deportivo cccc, Lote 2 -Pistas de Atletismo-, suscrito entre la Universidad de xxxx y qqqq Proyectos y Construcciones, S.A.
- Caducidad. Duda sobre el contenido de los documentos obrantes en el expediente.
Dictamen 61/2018
procedimiento de resolución del contrato de prestación del servicio de mantenimiento de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de la urbanización El Soto y de los depósitos de regulación y cabecera, suscrito entre el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) y Proyectos del Medio Ambiente, S.L.
- Resolución de contrato. Causas previstas en las letras d) y h) del artículo 223 del TRLCSP, que se refieren a “la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista (…) y a las “establecidas expresamente en el contrato”.
Dictamen 55/2018
procedimiento de resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín y Proyectos del Medio Ambiente, S.L., referente a la prestación del servicio de mantenimiento de cuatro Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) en el municipio de Aldeamayor de San Martín.
- Resolución contractual. Concurre la causa prevista en el artículo 223. f) incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales, aun cuando no aparezcan como tales ni en el pliego ni en el contrato, y la causa d) relativa a la demora en el cumplimiento de los plazos.
Dictamen 54/2018
procedimiento de interpretación del contrato de gestión del servicio público de recogida y transporte de residuos urbanos y limpieza viaria del municipio de Santa Marta de Tormes (Salamanca), suscrito entre el Ayuntamiento y Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
- Interpretación de contrato. Prórroga de la concesión. El pliego prevé una duración de 10 años, pero permite que el contrato establezca la posibilidad de prórroga por mutuo acuerdo por un máximo de dos años. Dado que el contrato no lo prevé de forma expresa, no cabe la prórroga.
Dictamen 24/2018
procedimiento de modificación del contrato de los servicios postales y telégrafos, suscrito entre el Ayuntamiento de León y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
- No procede emitir dictamen, la consulta no es preceptiva porque no concurre el segundo de los requisitos del artículo 211.3b) del TRLCSP.
Dictamen 11/2018
procedimiento de resolución del contrato administrativo especial para el aprovechamiento de madera “lote 10/2016” en el monte de Valdemorata y Roscales (nº 340 de U.P.), suscrito entre el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia y la empresa Forestal qqqq, S.L.
- No procede resolver el contrato, expiró el plazo de ejecución, debe procederse a su liquidación.
| |
| |
|
|
