|
| |
| |
|
Dictamen 512/2025expediente de resolución del contrato de obra de construcción de Casa Consistorial, suscrito entre el Ayuntamiento de xxx1 y Construcciones qqqq, S.L.
- Expediente de resolución de contrato por demora en su ejecución. No procede la resolución.
Dictamen 451/2025expediente de resolución del contrato de suministro, adquisición, sustitución e instalación de tres equipos de aire acondicionado para el edificio municipal polivalente "ccccʺ, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y la empresa qqqq, S.L.
- Resolución del contrato administrativo de suministro por imposibilidad de ejecución del objeto del contrato, conforme al artículo 211.1.f) y g) LCSP. No concurren las causas invocadas. No procede resolver el contrato.
Dictamen 380/2025expediente de interpretación del contrato mixto de suministro y servicio para modernización del sistema informático de gestión tributaria, recaudación e inspección, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y qqqq, S.A.U.
- Doctrina sobre la interpretación de los contratos.
Dictamen 374/2025expediente de resolución del contrato de servicios para el mantenimiento integral de las plataformas de contenedores soterrados Lote 1, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y la empresa qqq1, S.L.
- Resolución de contrato de servicios por incumplimiento obligación esencial. Acreditado el incumplimiento, procede resolver el contrato.
Dictamen 370/2025expediente de resolución del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de las superficies ajardinadas de los edificios de la Universidad de xxxx, suscrito entre la Universidad y la empresa qqqq, S.A.
- Concurre la causa de resolución del contrato prevista en el artículo 211.1.f) de la LCSP por incumplimiento culpable de la obligación principal del contrato.
Dictamen 353/2025modificación del contrato de concesión de obra pública del Centro de Tratamiento de Residuos de xxxx (expediente vvvv), suscrito con la UTE CTR xxxx.
- Modificación no prevista en el pliego. Concurre el supuesto previsto en el artículo 205.2.a) de la LCSP. Procede informar favorablemente la propuesta de modificación del contrato.
Dictamen 351/2025expediente de modificación n.º 2 del contrato de ejecución de las obras de rehabilitación integral para uso administrativo, del edificio de la Junta de Castilla y León situado en la plaza de cccc n.º 5 de xxxx.
- Modificación del contrato de ejecución de unas obras de rehabilitación de un edificio administrativo, fundada en el artículo 205.2.c) de la LCSP, relativo a las modificaciones no sustanciales.
Dictamen 343/2025expediente de resolución del contrato de obras de ampliación de dos aulas en el CRA de xxx1 -xxx2, suscrito entre la Dirección Provincial de Educación de xxx3 y qqqq, S.L.
- La Administración propone resolver el contrato por la causa prevista en el artículo 211.1.d) de la LCSP: la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. Acreditado el incumplimiento del plazo total y la paralización de las obras, procede resolver el contrato.
Dictamen 318/2025expediente de resolución del contrato de obras de reparación de cubierta del pabellón multifuncional, suscrito entre del Ayuntamiento de xxxx y qqqq, S.L.
- Resolución de contrato por demora injustificada de su ejecución. Procede la resolución.
Dictamen 302/2025expediente relativo a la resolución del contrato "Enajenación extraordinaria por procedimiento abierto y urgente del lote 1 de madera quemada xxxx-MAD-12/222607", suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y qqqq, S.L.U.
- Resolución de un contrato administrativo especial por incumplimiento de obligaciones esenciales, conforme al artículo 211.1.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. No existe incumplimiento culpable del contratista. No procede resolver el contrato.
| |
| |
|
|
|
