Dictamen 479/2024
Número: 479
Año: 2024
Nº de expediente: 479/2024
Breve reseña:
expediente de resolución del contrato de obras relativo a la fase I del proyecto de ejecución de las obras de transformación y puesta en regadío de 114,54 hectáreas en el término municipal, contenidos en la concesión de aguas públicas vvvv, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx y Riegos qqqq, S.L.
- Resolución de un contrato de obra por demora en la comprobación del replanteo (artículo 245.a de la LCSP). Incumplimiento culpable del contratista. Procede resolver el contrato.
Asunto: Contratación administrativa